Тендеры и конкурсные торги / Нижегородская область / Транспорт

16-02-2016

Услуги по ремонту автомобилей (#21431660)

Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Нижегородская область
Город проведения закупки/тендера: Бор
Сумма контракта: 1 175 063 рублей
Поделиться

Открытый тендерПолная информация по тендеру закрыта

Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2235910"
Номер закупки на официальном сайте ГК "Росатом":
160215/0470/038
Ссылка на официальный сайт ГК "Росатом":
http://zakupki.rosatom.ru/1602150470038
Номер процедуры на ООС:
Не указан
Форма и способ процедуры закупки:
Открытая форма
Организатор запроса цен:
Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е. Седакова", Россия, 603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ГСП-486
Контактное лицо организатора:
Меншикова Мария Владимировна
ведущий специалист отдела планирования и размещения заказов
Предмет закупки:
Право заключения договора на Услуги по ремонту автомобилей
Лоты:
№ лота Предмет закупки Наименование позиций Цена за лот Статус
Лот №1
Услуги по ремонту автомобилей
Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним
Позиция №1
Услуги по ремонту автомобилей

Просмотр позиций по лоту
1 175 063,67 руб. (в том числе НДС) Идёт приём заявок
Начальная (максимальная) цена договора:
1 175 063,67 руб. (в том числе НДС)
Дата публикации:
15.02.2016 13:00
Источник финансирования: Собственные средства
Документация по запросу цен:
Остальные и более подробные условия запроса цен содержатся в документации по запросу цен, являющейся неотъемлемым приложением к данному извещению.
Порядок регистрации на сайте:
Порядок регистрации претендентов на участие в процедуре закупки по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru.
Порядок подачи предложений:
Предложения по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в процедуре закупки посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru.
Критерий выбора победителя: Победителем запроса цен признается допущенный участник, предложивший наименьшую цену договора, при условии соответствия его заявки требованиям документации о закупке.
Сведения о праве Заказчика (Организатора закупки)
отказаться от проведения процедуры:
Организатор закупки по решению заказчика может отказаться от проведения запроса цен в любое время вплоть до подведения итогов закупки, но только в случаях, предусмотренных ЕОСЗ
Действия: Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки

Запрос цен не является торгами по законодательству Российской Федерации, поэтому организатор имеет право, но не обязанность заключить договор с победителем.

Лот №1, Услуги по ремонту автомобилей

Скрыть лот №1
Извещение о проведении процедуры закупки "Запрос цен № 2235910-1" (Идёт приём заявок)
Принять участие: (*время Московское)
Организатор запроса цен:
Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-производственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е. Седакова", Россия, 603950, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ГСП-486
Контактное лицо организатора:
Меншикова Мария Владимировна
ведущий специалист отдела планирования и размещения заказов
Информация о заказчиках:
Наименование Контактная информация по проведению тендера ИНН КПП
ФГУП ФНПЦ "НИИИС им. Ю.Е. Седакова" Место нахождения: 603137, Российская федерация, Нижегородская обл., Тропинина ул, 47
Почтовый адрес: 603950, Российская федерация, Нижегородская обл., ГСП-486 		5261000011 526101001
Предмет закупки:
Право заключения договора на Услуги по ремонту автомобилей
Наименование лота:
Услуги по ремонту автомобилей
Категория продукции:
Детали и принадлежности для автомобилей и двигатели к ним
Начальная (максимальная) цена договора: 1 175 063,67 руб. (в том числе НДС)
Условия поставки:
г.Нижний Новгород, в специализированных автоцентрах, имеющих лицензию и т.д. на производство вышеуказанных работ.
Условия оплаты:
Сроки и условия оплаты выполненных работ: не позднее 60 банковских дней с момента получения автомобилей из ремонта.
Сроки выполнения работ: Сроки выполнения работ Исполнителем - не более 5 календарных дней после предоставления автомобиля Заказчика.
Обеспечение исполнения договора: Обеспечение не требуется
Признак принадлежности к субъектам МСП:
Ограничение по принадлежности к субъектам малого и среднего предпринимательства
Обновить сведения по МСП
Дата начала подачи заявок:
15.02.2016 13:00
Дата окончания приема заявок:
24.02.2016 10:00
Дата вскрытия конвертов:
24.02.2016 10:00
Дата проведения отборочной стадии:
Не позднее 15.03.2016 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: fabrikant.ru.
Дата подведения итогов закупки:
15.03.2016 23:59
Срок заключения договора после определения победителя:
05.04.2016
Требования к участникам:
№ Формулировка требования
1 не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом);

Требуемые документы:

  • заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица); - об отсутствии в отношении участника закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкротом)
2 не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) деятельность, которой приостановлена;

Требуемые документы:

  • заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» подтверждение: - об отсутствии ареста имущества участника закупки, наложенного по решению суда, административного органа; - о неприостановлении деятельности участника закупки.
3 соответствовать требованиям, установленным на основании поручений Правительства Российской Федерации: должен раскрыть информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных).

Требуемые документы:

  • заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) по форме и в соответствии с инструкциями, приведенными в закупочной документации и документы, подтверждающие данные сведения.
4 отсутствие сведений об участнике закупки в следующих реестрах недобросовестных поставщиков: - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц»; - в реестре, ведущемся в соответствии с положениями законодательства Российской Федерации о размещении государственных и муниципальных заказов; - в реестре недобросовестных поставщиков Госкорпорации «Росатом» и организаций Госкорпорации «Росатом».

Требуемые документы:

  • документы не предоставляются. Проверка на соответствие данному требованию осуществляется по данным реестрам организатором закупки (заказчиком) самостоятельно.
5 быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке (для российских участников);

Требуемые документы:

  • заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке» обязательство в случае заключения с ним договора представить до момента заключения договора: - решение об одобрении или о совершении крупной сделки, если требование о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки заключение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечения договора являются крупной сделкой; - решение об одобрении или о совершении сделки с заинтересованностью, если требование о наличии такого одобрения установлено законодательством Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для участника закупки выполнение договора или предоставление обеспечения заявки на участие в закупке, обеспечение договора является сделкой с заинтересованностью или сведения, что данная сделка для такого участника не является крупной сделкой и/или сделкой с заинтересованностью, что его организация не попадает под действие требования законодательства о необходимости наличия решения об одобрении или о совершении крупной сделки и/или сделки с заинтересованностью, поскольку единственный участник (акционер) является единоличным исполнительным органом.
  • Получение сведений о государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей осуществляется организатором закупки (заказчиком) самостоятельно с помощью сайта http://egrul.nalog.ru/
  • заполненное участником закупки по форме 1 «Заявка на участие в закупке»: - подтверждение, что лицо, подписывающее заявку на участие в закупке, обладает полномочиями на подписание заявки от имени участника закупки, и понимает об ответственности за все действия, возникшие на основании подписанной заявки на участие в закупке; - заявление о применении упрощенной системы налогообложения (при ее применении).
Формы для участия:
Заявка участника
Cпецификация оборудования
График оплаты поставляемого товара выполнения работ оказываемых услуг
Возможность проведения процедуры переторжки:
нет
Позиции
№ Наименование Количество Единицы измерения Дата начала поставки Дата окончания поставки
1 Услуги по ремонту автомобилей 1245.000 ЕР 18.04.2016 31.12.2016

Просмотр позиций по лоту

Действия: Ознакомиться с правилами проведения процедуры закупки
#btnRequest-2235910-1 .CreditsRequest, .CreditsRequest { padding: 5px 20px; font-size: 18px; } Получить банковскую гарантию

Вопросы претендентов/участников - 0




Скачать архивом: Документация о закупке Запрос цен 2235910
№ файла Файл Комментарий к файлу Опубликован
30418-159384 Скачать файл Закупочная документация Часть 3.docx Часть 3 15.02.2016 12:59
30418-159385 Скачать файл Закупочная документация Часть 2.docx Часть 2 15.02.2016 12:59
30418-159386 Скачать файл Закупочная документация Часть 1.docx Часть 1 15.02.2016 12:59


Источник тендера:
только для подписчиков »


Источник тендера:
только для подписчиков »

Другие тендеры за этот временной период

Проволока СВ-04Х19Н11М3 3мм ГОСТ 2246
Демонтаж и монтаж тепловой изоляции при проведении ремонтных работ на оборудовании и трубопроводов блоков № 3 и № 4 Белоярской АЭС всоответствии с техническим заданием
Поставка текстильных технических изделий
Считыватель (4 шт. в комп.)
Источник ГИ192М55.75 Иридий-192
РЕДУКТОР PR759S LOSI

Зарегистрируйтесь!

Для начала работы заполните форму:

E-mail Пароль
Комментарий


Зарегистроваться через:

Как использовать информацию по этому тендеру?


  • Мы публикуем всю информацию, которая позволит Вам учавствовать в закупке.
  • Через поиск Вы можете найти все закупки по Вашим словосочетаниям.
  • Для большой эффетивности и удобства рекомендуем Вам подписаться на бесплатную рассылку анонсов по новым тендерам. Вам не надо будет каждый раз заходить в поиск на сайте, чтобы узнать есть ли что-то новое. И Вы сможете оценить эффективность нашего сервиса в полной мере.

    • Ежедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excelЕжедневная рассылка по победителям и участникам тендеров и госторгов в формате excel!
    Предлагаем воспользоваться новым сервисом портала - получение информации о победителях и участниках проведенных госзакупок. С полной структурированной информацией по каждому участнику, с разбиением на столбцы: в формате excel.