18-03-2013
Город проведения закупки/тендера: Бор
Сумма контракта: 148 828 рублей
Организатор торгов: ОАО "308 АРЗ"
Прокладка сетей электроснабжения (#8177137)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Нижегородская областьГород проведения закупки/тендера: Бор
Сумма контракта: 148 828 рублей
Организатор торгов: ОАО "308 АРЗ"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
|
||
| Организатор процедуры: | Филиал "Волго-Вятский" ОАО «Оборонэнерго», Россия, 603003, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д.15 | |
| Заказчик: | Филиал "Волго-Вятский" | |
| Контактное лицо: |
Филиппова Анна Владимировна Ведущий специалист отдела обеспечения производства |
|
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Прокладка сетей электроснабжения Выполнение работ по текущему ремонту КЛ-6кВ, п/с " Западная" ф.624-РП1, Нижегородская область, г. Кстово-4, НВИИВ, № 34. |
|
| Количество и единицы измерения: | 1 договор | |
| Сумма обеспечения: | Не указана | |
| Цена за единицу: | 148 828,35 руб. | |
| Требовать обеспечение: | Нет | |
| Начальная цена предмета договора: | 148 828,35 руб. (в том числе НДС) | |
| Условия оплаты: |
Авансовый платеж 20% (Двадцати) оплачивается, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет производится , в течение 40 (Сорока) банковских дней
,с даты подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления технической документации согласно И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным
работам». -!!! Цена предложения Участника размещения заказа должна в обязательном порядке включать в себя НДС (18 %) (в т.ч. для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения). |
|
| Источник финансирования: | Собственные средства | |
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место: п/с " Западная" ф.624-РП1, Нижегородская область, г. Кстово-4, НВИИВ, № 34. Условия: Авансовый платеж 20% (Двадцати) оплачивается, в течение 20 (Двадцати) банковских дней с даты подписания договора, окончательный расчет производится , в течение 40 (Сорока) банковских дней ,с даты подписания Акта приемки выполненных работ и предоставления технической документации согласно И 1.13-07 «Инструкция по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам». Сроки: В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. |
|
| Сроки выполнения предмета договора: | В течение 30 (Тридцати) календарных дней с даты подписания Договора. | |
| Дата публикации: | 06.03.2013 16:37 | |
| Критерии оценки котировочных заявок: |
- сроки выполнения работ; - срок предоставления гарантии качества работ; - цена договора; - квалификация участников торговой процедуры. |
|
| Дата окончания приема котировочных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru до 15.03.2013 15:30 | |
| Дата рассмотрения котировочных заявок: | Не позднее 30.04.2013 12:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос котировок цен покупателя № 113014" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. | |
| Порядок подачи котировочных заявок: |
Котировочные заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.oborontorg.ru. Котировочная заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
| Требования к участникам: |
Участник должен: 1) Быть правомочным заключать договор. В данном случае документами, подтверждающими полномочия на право заключения договора, являются: решение (протокол) об избрании на должность лица, имеющего право действовать от имени компании без доверенности; приказ о вступлении на должность лица, доверенность на право подписания соответствующего вида договора; решение (протокол) уполномоченного органа управления компании об одобрении совершения сделки по результатам проведенных торгов, в случае если такое требование установлено Федеральными законами «Об акционерных обществах», «Об обществах с ограниченной ответственностью», «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» и (или) уставом участника закупки. 2) Обладать необходимыми лицензиями или свидетельствами о допуске на совершение действий, являющихся предметом договора, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации. В случае, при выборе подрядчика (генерального подрядчика) на выполнение работ по проектным, изыскательским, строительным работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, необходимо предоставить: - свидетельства о допуске к соответствующему виду работ (проектные, изыскательские, строительные), выданные СРО. При этом такое свидетельство должно содержать сведения о допуске ко всем видам работ, предусмотренных техническим заданием. В случае если в обязанности подрядчика по договору входит выполнение организации и координации работ, а также необходимость получения согласования документации и порядка проведения работ со сторонними организациями в интересах заказчика, свидетельство должно содержать сведения о допуске к работам по организации строительства и (или) организации подготовки проектной документации независимо от того привлекает участник закупки субподрядную организацию или выполняет все работы самостоятельно. Стоимость работ по предлагаемой участником закупки заявке не должна превышать установленный свидетельством лимит на заключение договора по осуществлению организации работ по строительству и (или) лимит на заключение договора по осуществлению организации работ по подготовке проектной документации;ии согласно инструкции 1.13-07. 3) Обладать необходимыми сертификатами на продукцию в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае если по условиям договора в обязанности подрядчика входит поставка оборудования в рамках выполняемых подрядных работ. 4) Не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или не быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом). Такая информация содержится в выписке из Единого государственно реестра юридических лиц, предоставляемой налоговыми органами, выданной не ранее одного месяца с даты подачи предложения участником процедуры. 5) Не являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению административного органа и (или) экономическая деятельность которой приостановлена. Такая информация должна подтверждаться справкой, предоставляемой участником закупки в произвольной форме. 6) Не иметь задолженности по начисленным налогам и сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника процедуры закупки, определяемой по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период. Информация о наличии (отсутствии) задолженности по налогам и сборам подтверждается справкой, выданной налоговыми органами. 7) Обладать профессиональной компетентностью, финансовыми ресурсами, оборудованием и другими материальными возможностями, надежностью, опытом и репутацией, а также людскими ресурсами, необходимыми для исполнения договора, если указанные требования содержатся в документации процедуры закупки. |
|
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1. письмо о подаче оферты с приложениями (по форме и в соответствии с требованиями заказчика); 2. заполненный проект договора; 3. для участников, являющихся юридическими лицами: выписка из Единого государственного реестра юридических лиц, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; для участников, являющихся индивидуальными предпринимателями: выписка из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей, датированная не ранее 1 (одного) месяца до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; 4. учредительные документы (устав, учредительный договор) в действующей редакции; 5. изменения и дополнения в учредительные документы (при наличии); 6. свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц об изменениях, вносимых в учредительные документы (при наличии); 7. свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 8. свидетельство о внесении организации в единый государственный реестр юридических лиц - для лиц, зарегистрированных до 01.07.2002 г.; 9. свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 10. документы (протокол, решение общего собрания учредителей, приказ о назначении), подтверждающие полномочия лица, подписавшего документы, входящие в состав котировочной заявки, а также его право на заключение соответствующего Договора по результатам торговой процедуры. Если документы подписываются по доверенности, предоставляется доверенность и вышеуказанные документы на лицо, её выдавшее. 11. бухгалтерские балансы вместе с отчетами о прибылях и убытках за 2011 год и за последний отчетный период 2012 года; 12. действующее свидетельство о допуске к определённому виду или видам работ, выданное членам СРО (на выполнение видов деятельности в рамках договора); 13. выписка из реестра членов саморегулируемой организаций, членом которой является Участник, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; 14. выписка из реестра саморегулируемых организаций, выданная Ростехнадзором с приложением перечня состава работ, на выполнение которых имеется допуск у СРО, датированная не ранее 3 (трех) месяцев до дня публикации Извещения о проведении торговой процедуры; 15. справка в свободной форме о намерении привлечения субподрядной организации (с указанием организации, объема работ и предоставлением свидетельства о допуске к определённому виду или видам работ, выданного членам СРО, данной организации); 16. сметный расчет в соответствии с требованиями к сметной документации; 17. свидетельство о регистрации лаборатории; 18. копии удостоверений на аттестованных лиц или выписка из журнала учета проверки знаний норм и правил работы в электроустановках; 19. иные документы, которые, по мнению Участника, подтверждают его соответствие установленным требованиям, с соответствующими комментариями, разъясняющими цель предоставления этих документов. |
|
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
| Комиссия: | 603003, г. Нижний Новгород, ул. Свободы, д. 15, 8831-272-52-77, info@vt.oen.su | |
| Председатель комиссии: | Маланов Е.В - Директор филиала | |
| Члены комиссии: |
Сидлер В.Г. - Главный инженер Прокофьев В.Н. - Зам. директора по ТР и ОП Праводелова В.Ю. - Зам. директора по экономике и финансам Попова А.Р. - Начальник юр.отдела |
|
| Комментарии: |
Заявки принимаются ТОЛЬКО посредством электронного документооборота через Торговую Систему «ОБОРОНТОРГ». 1)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть подписан лицом, имеющим право в соответствии с законодательством Российской Федерации действовать от лица Участника без доверенности, или надлежащим образом уполномоченным им лицом на основании доверенности (далее — уполномоченного лица). Запрещается наложение сканированных оттисков печатей, подписей, наименование должностей и иных фрагментов текста на официальные документы для придания статуса заверенной и подписанной копии. Запрещается использовать факсимиле для подписания документов. 2)Каждый документ, входящий в котировочную заявку, должен быть скреплен печатью Участника. 3)Не предоставление участником в составе котировочной заявки какого-либо документа, предоставление некорректно оформленного документа или предоставление недостоверных сведений может являться основанием для отклонения данной котировочной заявки. 4)В рамках отборочной стадии конкурсный комитет проверяет правильность оформления котировочных заявок и их соответствие требованиям закупочной документации, соответствие Участников требованиям закупочной документации, соответствие коммерческого и технического предложений требованиям закупочной документации. В рамках отборочной стадии конкурсный комитет вправе запросить у Участников разъяснения или дополнения их Предложений, в том числе представления отсутствующих документов. При этом Комиссия по запросу предложений не вправе запрашивать разъяснения или требовать документы, меняющие суть Предложения. При проверке правильности оформления котировочных заявок конкурсный комитет вправе не обращать внимания на мелкие недочеты и погрешности, которые не влияют на существо Предложения. 5)Участник самостоятельно несет все расходы, связанные с подготовкой и подачей котировочной заявки, а Заказчик по этим расходам не отвечает и не имеет обязательств, независимо от хода и результатов данной торговой процедуры. 6)Заказчик обеспечивает разумную конфиденциальность относительно всех полученных от Участников сведений. Предоставление этой информации другим Участникам или третьим лицам возможно только в случаях, прямо предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. 7)Предложение участника действительно в течение срока, указанного им в письме о подаче оферты. -!!! Не допускается размещение учредительных документов (Устав, выписка из ЕГРЮЛ и т.д.) в личном кабинете участника. Эти документы НАДЛЕЖИТ загружать непосредственно к самой процедуре. Все документы должны быть заверены печатью и подписью Генерального директора!!! |
|
Подача предложений через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
| № файлаИзменен | |||
| 1-113014 | Скачать файл Документация к торговой процедуре (1.4 Мб) | 06.03.2013 12:02 |
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Ферросилиций марки ФС-10Выключатель автоматический АВВ
Электрод EutecTrode EC 4040 ф3,2
Автомат газированной воды
Масла/Смазки
Смола ионообменная катионит
