|
Право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ (3 этап) для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
(Реконструкция сооружений)
|
|
Лоты:
|
Лот № 1 Выполнение работ по реконструкции ВЛ 0,4 кВ ( 3 этап) для нужд ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго»
|
|
Начальная (максимальная) цена договора:
|
35 274 118,27 руб.
|
|
Дата публикации:
|
14.12.2017 14:58
|
|
Дата окончания подачи заявок:
|
09.01.2018 14:00
|
|
Сроки поставки товаров, проведения работ, оказания услуг:
|
29.01.2018 - 09.06.2018
|
|
Дата последнего редактирования:
|
14.12.2017 14:58
|
|
Ответственное лицо:
|
Софронов Роман Александрович
|
|
Организатор:
|
Филиал "Владимирэнерго" ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
|
|
Заказчик:
|
ПАО "МРСК Центра и Приволжья"
|
|
Почтовый адрес заказчика:
|
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго»
|
|
Место нахождения заказчика:
|
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго»
|
|
Контактный адрес e-mail:
|
odl@vladimirenergo.ru
|
|
Номер контактного телефона заказчика:
|
+7 (4922) 47-00-82
|
|
|
Дополнительная информация по тендеру
|
|
Поставщик не должен находиться в реестре недобросовестных поставщиков
Организатором установлено требование об отсутствии сведений о участнике процедуры в реестр недобросовестных поставщиков. Проверка на соответствие данному требованию
осуществляется организатором самостоятельно
:
|
Да
|
|
Конкурсная комиссия:
|
Конкурсная комиссия (далее - Комиссия) ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиала «Владимирэнерго».
Ответственный секретарь конкурсной комиссии Островский Денис Леонидович, тел/факс (4922) 47-00-82; e-mail: odl@vladimirenergo.ru .
Месторасположение (адрес) : 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 106, ПАО «МРСК Центра и Приволжья» филиал «Владимирэнерго».
|
|
Требования к участникам:
|
Участником конкурса может быть любой подрядчик. Чтобы претендовать на победу в Конкурсе и получение права заключить Договор, Участник конкурса должен отвечать следующим
требованиям:
а) должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (физическое лицо – обладать дееспособностью в полном объеме для
заключения и исполнения Договора);
б) не должен находиться в процессе ликвидации; должно отсутствовать решение арбитражного суда о признании Участника банкротом и об открытии конкурсного производства; на
имущество Участника, в части существенной для исполнения Договора, не должен быть наложен арест; экономическая деятельность Участника не должна быть приостановлена (для
юридического лица, индивидуального предпринимателя);
в) должен являться субъектом малого или среднего предпринимательства;
г) не должен быть включен в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг
отдельными видами юридических лиц», либо в Реестр недобросовестных поставщиков, который ведется в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (ранее – в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 94-ФЗ «О
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»);
д) должен быть членом саморегулируемой организации (СРО) в области строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства (кроме, случаев
установленных законодательством), наличие действующей выписки из реестра членов СРО по форме, которая утверждена Приказом Ростехнадзора от 16.02.2017г. № 58;
е) должны отсутствовать признанные Участником претензии, либо судебные решения не в пользу Участника, вследствие неисполнения обязательств по договорам, заключенным с ПАО
(ОАО) «МРСК Центра и Приволжья», а также сторонними организациями;
ж) Участник должен обладать необходимыми профессиональными знаниями, технологиями, опытом выполнения аналогичных договоров, а также иметь необходимые для исполнения Договора
ресурсные возможности (финансовые, производственные, трудовые), в т.ч. отвечать минимальным требованиям, установленным в Конкурсной документации.
Подробно требования к Участникам, а также требования к порядку подтверждения соответствия этим требованиям; подробное описание выполняемых работ, проект Договора, а также
описание процедур конкурса содержится в Конкурсной документации.
|
|
Комплект конкурсной документации:
|
Место предоставления документации:
- официальный сайт Единой информационной системы в сфере закупок Российской Федерации http://zakupki.gov.ru (далее – официальный сайт ЕИС);
- официальный сайт ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru) раздел «Закупки» вкладка «Извещения и документация по закупкам» (далее – официальный сайт
Организатора);
- электронная торговая площадка www.b2b-center.ru раздел «Торговая площадка» (далее – Система, ЭТП).
Порядок предоставления документации:
Открытый конкурс проводится на электронной торговой площадке www.b2b-center.ru в соответствии с правилами и регламентом, действующими в данной Системе. Участник открытого
конкурса должен быть пользователем, зарегистрированным в Системе в качестве юридического лица или предпринимателя без образования юридического лица в установленном порядке и
обладающим правами участника Системы.
Конкурсная документация предоставляется через конкурсную (закупочную) доску официального сайта ЕИС, официального сайта ПАО «МРСК Центра и Приволжья», Системы (в соответствии с
ее правилами и регламентами).
Конкурсная документация предоставляется в форме электронного документа, без взимания платы.
Срок предоставления документации:
Начало: с момента публикации открытого конкурса на официальном сайте ЕИС http://zakupki.gov.ru, официальном сайте ПАО «МРСК Центра и Приволжья» (www.mrsk-cp.ru), ЭТП
www.b2b-center.ru.
Окончание: момент вскрытия конвертов с заявками участников.
|
|
Конкурсные заявки:
|
Все цены в заявке должны включать расходы на уплату налогов и других возможных платежей, а также все затраты, связанные с выполнением договора. Все суммы денежных средств в
документах должны быть выражены в российских рублях.
|
|
Критерии выбора победителя:
|
Конкурсная комиссия на своем заседании определяет Победителя конкурса в соответствии с критериями, установленными Конкурсной документацией.
Договор между Заказчиком и Победителем конкурса подписывается на основании Протокола по подведению итогов конкурса, в течение срока, указанного в Конкурсной документации.
|
|
Сроки заключения договора:
|
Сроки выполнения работ: Начало выполнения работ: январь 2018г. Окончание выполнения работ: 09 июня 2018г.
|
|
Место рассмотрения заявок:
|
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
|
|
Дата и время рассмотрения заявок:
|
15.01.2018 14:00
|
|
Дата и время подведения итогов:
|
22.01.2018 14:00
|
|
Место подведения итогов:
|
600016, г. Владимир, ул. Большая Нижегородская, дом 106
|
Комментарии:
Обеспечение исполнения обязательств: Исполнение обязательств Участника конкурса, связанное с подачей Конкурсных заявок, обеспечивается одним из двух способов (по выбору
Участника), приведенных в Конкурсной документации:
а) Обязательства Участников конкурса, связанные с подачей Конкурсных заявок, обеспечиваются неустойкой на сумму 2% (два) от общей стоимости Конкурсной заявки Участника (с
НДС).
б) Обеспечение заявок на участие в конкурсе в форме денежных средств, перечисляемых на расчетный счет Заказчика на момент вскрытия конвертов с конкурсными заявками. Размер
обеспечения заявки должен составлять 2% (два) от начальной (максимальной) цены договора (лота) с НДС, указанной в п. 7 Извещения о проведении конкурса.
Непредставление обеспечения обязательств Участника конкурса является основанием для отклонения конкурсной заявки.
Более подробные требования по обеспечению исполнения обязательств Участника приведены в Конкурсной документации.
|
|
Место проведения процедуры:
|
Данная процедура проводится в электронной форме на ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru). Предложения участников подаются в форме электронного документа.
|
|
Порядок предоставления документации по закупке:
|
Документация по закупке предоставляется без взимания платы в форме электронного документа на сайте ЭТП группы B2B-Center (www.b2b-center.ru), начиная с даты размещения
закупки.
|
|
Дополнительная информация по тендеру о конкурсе:
|
Порядок и условия платежей (расчетов): Выплата авансовых платежей не предусмотрена. Оплата будет производиться на условиях, указанных в Проекте Договора (Том 3 Конкурсной
документации).
Конкурсная заявка участника должна соответствовать требованиям по срокам фактического выполнения и освоения, указанным в Графике финансирования и Календарном плане (Приложения
2, 3 к Проекту договора - Том 3 Конкурсной документации).
Организатор конкурса имеет право отказаться от проведения конкурса в любое время до даты подведения итогов, не неся при этом никакой ответственности перед Участниками конкурса
или третьими лицами, которым такое действие может принести убытки. Организатор конкурса незамедлительно уведомляет всех Участников конкурса о решении об отказе от проведения
конкурса.
Остальные и более подробные условия конкурса содержатся в Конкурсной документации.
|
|
Информация о подписи:
|
Подписано ЭП
|
|
|
|
|
|
Получить банковскую гарантию
|
|
|
|
Полная информация по тендеру закрыта