|
||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1307090470340 | |
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130709/0470/340 | |
Организатор процедуры: | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-произвоственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е. Седакова", Россия, 603137, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, 47 | |
Контактное лицо: |
Зимин Евгений Михайлович Начальник отдела конъюнктурных исследований |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Комплектующие для БНК ф. Rittal | |
Категория продукции: |
Комплектующие и запасные части изделий электронной техники |
|
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |
Цена за единицу: | 475 299,00 руб. | |
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется | |
Начальная цена предмета договора: | 475 299,00 руб. (в том числе НДС) | |
Условия оплаты: |
Заказ продукции Поставщиком осуществляется партиями и только по письменным заявкам Заказчика. Оплата продукции производится после поступления партии продукции на склад Заказчика по
взаимосогласованным заявкам (счетам на оплату).Заказчик не гарантирует 100% выборку продукции. Сроки поставки 4 недели после получения Поставщиком заявки на поставку Продукции в течение действия договора (до 30.12.2013г.). |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
603137, г.Н.Новгород, ул.Тропинина, д.47, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» |
|
Срок заключения договора после определения победителя: | 09.09.2013 | |
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 22.08.2013 | |
Дата публикации: | 09.07.2013 15:03 | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 17.07.2013 10:00 | |
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 06.08.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1173841" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________ 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Данная страница предназначена для размещения организатором торгов и скачивания Участниками Системы документации по торгам. Документация закачивается в виде отдельных файлов. Это могут
быть: положения о торгах, форма заявки на участие, форма ценового предложения, проект договора, проект договора о задатке, разъяснения по отдельным пунктам документации по торгам и т.д.
Загружаемые файлы должны иметь расширения: doc, docx, xls, xlsx, pdf, ppt, txt, zip, jpg, tif, gif, rar, swf - размеры файлов не должны превышать 10 Мб каждый.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1173841 | Скачать файл Документация запроса цен комплект для БНК (124 Кб) | 09.07.2013 14:57 |