|
||||||||||
Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130219/0470/082 | |||||||||
Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1302190470082 | |||||||||
Организатор процедуры: | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-произвоственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е. Седакова", Россия, 603137, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, 47 | |||||||||
Контактное лицо: |
Зимин Евгений Михайлович Начальник отдела конъюнктурных исследований |
|||||||||
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Ноутбук STRONG@MASTER | |||||||||
Категория продукции: |
Электронно-вычислительная техника, ее детали и принадлежности |
|||||||||
Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||
Цена за единицу: | 573 537,00 руб. | |||||||||
Начальная цена предмета договора: | 573 537,00 руб. (в том числе НДС) | |||||||||
Условия оплаты: |
100% оплата стоимости партии после поставки продукции на склад заказчика на основании выставленного счета. Сроки поставки до 2-х недель после поступления заявки от заказчика. |
|||||||||
Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
603137, г.Н.Новгород, ул.Тропинина, д.47, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова» |
|||||||||
Срок заключения договора после определения победителя: | 09.04.2013 | |||||||||
Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 06.05.2013 | |||||||||
Дата публикации: | 19.02.2013 09:00 | |||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 27.02.2013 10:00 | |||||||||
Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||
Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 19.03.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1127510" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||
Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________ 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|||||||||
Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||
Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||
|