24-02-2013
Город проведения закупки/тендера: Бор
Сумма контракта: 950 146 рублей
Организатор тендера: ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова"
Спец. газы (#7990729)
Хотите победить в тендере? Регион проведения тендера: Нижегородская областьГород проведения закупки/тендера: Бор
Сумма контракта: 950 146 рублей
Организатор тендера: ФГУП "ФНПЦ НИИИС им.Ю.Е.Седакова"
Полная информация по тендеру закрыта
Полная информация доступна только для подписчиков портала.
Стать подписчиком »
|
||||||||||
| Номер закупки на официальном сайте ГК «Росатом»: | 130222/0470/090 | |||||||||
| Ссылка на официальный сайт ГК «Росатом»: | http://zakupki.rosatom.ru/1302220470090 | |||||||||
| Организатор процедуры: | Федеральное государственное унитарное предприятие федеральный научно-произвоственный центр "Научно-исследовательский институт измерительных систем им.Ю.Е. Седакова", Россия, 603137, Нижегородская область, г.Нижний Новгород, ул.Тропинина, 47 | |||||||||
| Контактное лицо: |
Зимин Евгений Михайлович Начальник отдела конъюнктурных исследований |
|||||||||
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Спец. газы | |||||||||
| Категория продукции: |
Газы инертные прочие |
|||||||||
| Количество и единицы измерения: | 1 лот | |||||||||
| Цена за единицу: | 950 146,00 руб. | |||||||||
| Начальная цена предмета договора: | 950 146,00 руб. (в том числе НДС) | |||||||||
| Условия оплаты: |
Оплата продукции производится согласно выставленным счетам за каждую партию в течение 10 дней после получения продукции. Обменная тара имеется. Поставка в течение 2013 года малыми партиями
по заявкам заказчика. Сроки поставки: 5 дней с момента согласования заявки |
|||||||||
| Источник финансирования: | Собственные средства | |||||||||
| Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
603137, г.Н.Новгород, ул.Тропинина, д.47, ФГУП «ФНПЦ НИИИС им. Ю.Е. Седакова» |
|||||||||
| Срок заключения договора после определения победителя: | 15.04.2013 | |||||||||
| Сроки выполнения предмета договора: | Дата начала поставки: 17.04.2013 | |||||||||
| Дата публикации: | 22.02.2013 13:35 | |||||||||
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 04.03.2013 10:00 | |||||||||
| Дата окончания приема ценовых заявок (дата вскрытия конвертов) при продлении: | Информация отсутствует | |||||||||
| Дата рассмотрения ценовых заявок: | Не позднее 25.03.2013 23:59 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
| Место проведения: | Торговая процедура "Запрос цен покупателя № 1128752" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
| Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |||||||||
| Порядок подачи ценовых заявок: |
Ценовые заявки по данному предмету договора подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети
Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. Ценовая заявка, в том числе входящие в ее состав электронные документы, не должны содержать недостоверной и противоречивой информации. |
|||||||||
| Требования к участникам: |
1. не являться организацией, на имущество которой в части, необходимой для выполнения договора, наложен арест по решению суда, административного органа и (или) экономическая деятельность,
которой приостановлена 2. не находиться в процессе ликвидации (для юридического лица) или быть признанным по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом) 3. должен иметь соответствующие разрешающие документы на осуществление видов деятельности, связанные с выполнением договора, право на заключение которого является предметом настоящей процедуры закупки, в объёме поставляемого товара/ выполняемых работ/ оказываемых услуг согласно плану распределения объемов поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг, в том числе: 3.1. ______________________________________________________________________ лицензию, выданную ______________________(кем) на _______________________ 4. должен раскрывать в составе заявки на участие в процедуре закупки информацию в отношении всей цепочки собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных); В отношении участников закупки, являющихся зарубежными публичными компаниями мирового уровня, занимающих лидирующие позиции в соответствующих отраслях, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении участников закупки, являющихся публичными акционерными обществами, акции которых котируются на бирже, или число акционеров которых превышает 50, сведения будут считаться предоставленными в полном объеме, если они будут содержать информацию об акционерах, владеющих пакетами акций более 5%. Подтверждающие документы в отношении акционеров (бенефициаров) такой компании могут быть заменены прямой ссылкой на общедоступный источник, посредством которого в установленном законе порядке раскрыта соответствующая информация. В отношении акционеров (бенефициаров), владеющих пакетами акций менее 5%, допускается указание общей информации о количестве таких акционеров. 5. отсутствие сведений об участнике процедуры закупки в Реестре недобросовестных поставщиков ФАС России и/или в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли |
|||||||||
| Документы, прилагаемые к заявке: |
1. подтверждение по форме, установленной в закупочной документации, о ненахождении участника закупки в процессе ликвидации (для юридического лица), об отсутствии в отношении участника
закупки решения арбитражного суда о признании его несостоятельным (банкрот 2. копии документов на виды деятельности, связанные с выполнением договора 3. отсканированные оригиналы документов, подтверждающих сведения о цепочке собственников, включая бенефициаров (в том числе конечных) |
|||||||||
| Документация по торгам: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |||||||||
|
||||||||||
Источник тендера:
только для подписчиков »
Другие тендеры за этот временной период
Поставка химреактивовОказание услуг по обеспечению первого и второго уровней поддержки пользователей подсистемы «Управление экономикой» Корпоративной информационной системы ОАО «Концерн Росэнергоатом» на базе SAP BPC версия 10.0системы ОАО "Концерн Росэнергоатом" на базе SAP BPCверсия 10.0
Поставка сплавов
Изготовление (сборка и монтаж) стоек
Часы
Поставку компьютерного оборудования и запасных частей
