|
||
Заказчик: | ОАО «Нижегородский машиностроительный завод» | |
Дата публикации: | 06.02.2014 14:15 | |
Организатор процедуры: | Открытое акционерное общество "Нижегородский Машиностроительный завод" Россия, 603052, Нижегородская область, Нижний Новгород, г. Нижний Новгород, Сормовское шоссе, 21 | |
Контактное лицо: |
Шупранов Василий Николаевич Генеральный директор |
|
Предмет договора (наименование товаров, работ, услуг): |
Лот № 1 - Машины для измерения твердости металлов Поставка твердомера Виккерса и выполнение пусконаладочных работ (с установкой и вводом Оборудования в эксплуатацию) и обучение персонала Покупателя по работе с Оборудованием. |
|
Обеспечение заявки на участие: | Не требуется. | |
Место, условия и сроки выполнения предмета договора: |
Место поставок, работ (услуг): склад Покупателя, расположенный по адресу: 603052, г. Н. Новгород, Сормовское шоссе, 21. Сроки поставок, работ (услуг): не предусмотрены. Участник конкурса в составе заявки на участие указывает наиболее выгодные для Заказчика условия поставки оборудования и выполнения работ. |
|
Начальная цена предмета договора: | Лот № 1 - Не указана | |
Вид валюты: | руб. | |
Место проведения: | Торговая процедура "Конкурс покупателя № 1547" проводится на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Обеспечение конкурсных заявок и исполнения договора: | Не требуется. | |
Документы, прилагаемые к заявке: |
- анкета участника (форма 7.2 раздела 7 документации конкурса); - пояснительная записка (форма 7.3 раздела 7 документации конкурса); - справка о завершенных в 2011-2013 гг. работах сопоставимого характера (форма 7.4 раздела 7 документации конкурса) с обязательным приложением копий договоров, спецификаций и документов, подтверждающих исполнение данных работ (акты выполненных работ, и т.п);); - благоприятные отзывы или рекомендаций от заказчиков данных работ (не менее трех отзывов); - а также другие документы, предусмотренные п. 17 раздела 4 "Иформационная карта" конкурсной документации. |
|
Конкурсная документация: | С документацией по торгам можно ознакомиться на странице данной торговой процедуры Документация по торгам | |
Порядок подачи конкурсных заявок: | Конкурсные заявки подаются в электронной форме претендентами на участие в торговой процедуре посредством системы электронного документооборота на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата окончания приема конкурсных заявок (дата вскрытия конвертов): | Претенденты на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора могут подавать свои заявки посредством системы электронного документооборота, начиная с момента публикации данного извещения на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru до 26.02.2014 16:00 | |
Дата рассмотрения конкурсных заявок: | Не позднее 14.03.2014 16:00 на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Дата завершения процедуры: | 21.03.2014 16:00 | |
Требования к участникам конкурса: |
Участник закупки должен - обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения договора по результатам процедуры закупки; - быть зарегистрированным в качестве юридического лица или индивидуального предпринимателя в установленном в Российской Федерации порядке. - быть зарегистрированным в качестве субъекта гражданского права и иметь все необходимые разрешения для ведения деятельности в соответствии с законодательством государства по месту его нахождения, месту выполнения работ (оказания услуг) и законодательством Российской Федерации (для иностранных участников).); - обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ или оказание услуг) если разрешение необходимо в соответствии с законодательством Российской Федерации и такие товары, работы, услуги приобретаются в рамках заключаемого договора. - подписать договор на условиях, указанных в заявке, и проекте договора (недопустимо предоставление победителем закупки протокола разногласий к ранее размещенному проекту договора). Кроме того: - участник закупки не должен находиться в процессе ликвидации (для юридического лица); - в отношении участника закупки не должна быть введена ни одна из процедур несостоятельности (банкротства); - участник закупки не должен быть признан по решению арбитражного суда несостоятельным (банкротом); - участник закупки не должен являться организацией, на имущество которой наложен арест по решению суда, административного органа; - деятельность участника закупки не должна быть приостановлена, в том числе в порядке, предусмотренном КоАП РФ; - правоспособность иностранного участника закупки не должна быть ограничена судом и (или) административными органами государства по месту его нахождения и (или) ведения деятельности, а также Российской Федерации; такой участник закупки не должен являться неплатежеспособным, в отношении него не должна проводиться процедура банкротства или ликвидации; Участники закупки, выступающие на стороне одного участника закупки должны: - иметь соглашение между собой (иной документ), соответствующее нормам законодательства Российской Федерации, в котором определены права и обязанности сторон и установлен лидер таких лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); - обладать необходимыми разрешительными документами (лицензиями, свидетельствами о допуске на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг) по видам деятельности, выполняемой каждым лицом в рамках реализации договора, заключаемого по результатам закупочной процедуры (для лица, выступающих на стороне одного участника закупки); - иметь необходимые сертификаты на выполнение работ в соответствии с действующим законодательством РФ, являющихся предметом заключаемого договора; - иметь в наличии специалистов с опытом работы в данной области, прошедших подготовку в учебных центрах, аттестованных и имеющих удостоверение о допуске к самостоятельной работе; - нести солидарную ответственность по обязательствам, связанным с участием в закупках, заключением и последующим исполнением договора лиц (для лиц, выступающих на стороне одного участника закупки); Участник закупки должен соответствовать так же следующим требованиям: - Должен обладать профессиональной компетентностью, надежностью, опытом и репутацией, а именно: - наличие опыта работы в области выполнения данных работ; - наличие благоприятных отзывов или рекомендаций от заказчиков работ сопоставимого характера; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд»; - сведения об участнике закупки должны отсутствовать в реестре недобросовестных поставщиков, предусмотренном Федеральным законом от 18 июля 2011 года N 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц". |
|
Порядок регистрации на сайте: | Порядок регистрации претендентов на участие в торговой процедуре по вышеуказанному предмету договора указан в разделе "Подключение" на сайте в сети Интернет по адресу: www.fabrikant.ru. | |
Преференции отдельным участникам конкурса: | Не предусмотрены. | |
Условия оплаты: |
Оплату Покупатель производит в рублях РФ в безналичном порядке путем перевода денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании выставленных Поставщиком
счетов/счетов-фактур. Участник конкурса в составе заявки на участие указывает наиболее выгодные для Заказчика условия оплаты оборудования. |
|
Источник финансирования: | Собственные средства | |
Дата последнего редактирования: | 26.02.2014 16:00 |
Подача предложений (отправка заявок на участие) через Систему гарантирует их рассмотрение организатором данной торговой процедуры.
№ файла | Файл | Комментарий | Изменен |
1-1547 | Скачать файл Извещение (20 Кб) |